Ausschreibung: CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE A VINEUIL

1.1.

Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Département du Loir-et-Cher

Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2.1.

Verfahren

Titel: CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D'OEUVRE SUR ESQUISSE POUR LA CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE A VINEUIL

Beschreibung: Le présent appel public à candidature a pour objet de sélectionner les candidats admis à présenter une offre lors de la consultation pour la construction d'une Médiathèque départementale sur le site de Vineuil. Ce projet vise à créer un équipement culturel de référence, mutualisant certains services avec les Archives départementales. Cette médiathèque sera un centre de ressources pour les bibliothèques du territoire, offrant documents, formations, conseils et animations culturelles. Elle comprendra un espace d'accueil et de consultation des collections, une zone logistique pour la gestion des prêts et des animations, un showroom de 100 m² pour valoriser les outils d'animation, un espace numérique BibLab dédié à la découverte d'outils numériques, ainsi que des espaces professionnels optimisés pour améliorer les conditions de travail. Le projet mettra l'accent sur une architecture exemplaire et innovante, avec une conception ergonomique et durable. Une salle polyvalente de 120 places, divisible en deux espaces, sera accessible pour formations et événements. L'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux objet du présent concours est fixée à : 6 000 000 euro(s) HT aux conditions économiques de mars 2025

Kennung des Verfahrens: 84807928-f395-48df-b7f9-610417e14aeb

Interne Kennung: 2025-0016

Verfahrensart: Nichtoffenes Verfahren

2.1.1.

Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden

Zusätzliche Einstufung (cpv): 71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden

2.1.4.

Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Présentation des missions attendues Missions de base Phase N° 1 : Esquisse Phase N° 2 : Avant-projet sommaire Phase N° 3 : Avant-projet définitif Phase N° 4 : études de projet Phase N° 5 : Assistance pour la passation des contrats de travaux Phase N° 6 : Examen de conformité-visa Phase N° 7 : Direction de l'exécution du contrat de travaux Phase N° 8 : Assistance lors des opérations de réception Missions complémentaires N° 1 : Réalisation des études géotechniques (conception et travaux): G2 (Avp/Pro), G3 et G4 N° 2 : études d'exécution complète pour lots Vrd, Fluides N° 3 : Bim Manager - Gestion de la démarche Bim en niveau 2, fédéré, avec pour finalité la gestion exploitation maintenance. Une attention particulière sera apportée à l'accompagnement des entreprises. N° 4 : Accompagnement à la conception et l'implantation des mobiliers dans les espaces ouverts au public. La mission Opc ne fera pas partie de la mission de Maîtrise d'oeuvre, elle sera traitée indépendamment. Le délai d'exécution des prestations court à compter de la notification du marché jusqu'à la fin de l'année de parfait achèvement. Estimation de la durée 48 mois + Gpa Les candidats sont informés que l'opération objet de la présente consultation est susceptible de faire l'objet d'un financement par la Direction Régionale des affaires culturelles

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

2.1.6.

Ausschlussgründe

Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: « Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

5.1.

Los: LOT-0000

Titel: CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D'OEUVRE SUR ESQUISSE POUR LA CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE A VINEUIL

Beschreibung: Le présent appel public à candidature a pour objet de sélectionner les candidats admis à présenter une offre lors de la consultation pour la construction d'une Médiathèque départementale sur le site de Vineuil. Ce projet vise à créer un équipement culturel de référence, mutualisant certains services avec les Archives départementales. Cette médiathèque sera un centre de ressources pour les bibliothèques du territoire, offrant documents, formations, conseils et animations culturelles. Elle comprendra un espace d'accueil et de consultation des collections, une zone logistique pour la gestion des prêts et des animations, un showroom de 100 m² pour valoriser les outils d'animation, un espace numérique BibLab dédié à la découverte d'outils numériques, ainsi que des espaces professionnels optimisés pour améliorer les conditions de travail. Le projet mettra l'accent sur une architecture exemplaire et innovante, avec une conception ergonomique et durable. Une salle polyvalente de 120 places, divisible en deux espaces, sera accessible pour formations et événements. L'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux objet du présent concours est fixée à : 6 000 000 euro(s) HT aux conditions économiques de mars 2025

Interne Kennung: S-PF-1614856

5.1.1.

Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden

Zusätzliche Einstufung (cpv): 71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden

5.1.6.

Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7.

Strategische Auftragsvergabe

Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Sonstiges

5.1.9.

Eignungskriterien

Kriterium:

Art: Eignung zur Berufsausübung

Beschreibung: - Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés; - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243- 1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5- 3° du code du travail); - Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents

Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen

Kriterium:

Art: Sonstiges

Beschreibung: Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : l'architecte mandataire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre devra présenter l'attestation d'inscription à l'ordre des architectes ou tout autre document équivalent au sens de la directive 85-384 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture

Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:

Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 1

Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 4

5.1.11.

Auftragsunterlagen

Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1614856

Ad-hoc-Kommunikationskanal:

Name: AW Solutions

5.1.12.

Bedingungen für die Auftragsvergabe

Verfahrensbedingungen:

Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 03/06/2025

Wettbewerbsbedingungen:

Die Entscheidung der Jury ist für den Erwerber bindend: nein

Mitglieder der Jury: - Président du jury : Philippe Gouet, président du conseil départemental ou son représentant, Yves Lecuir, président de la commission d'appel d'offres

Mitglieder der Jury: - Les 5 membres élus - conseillers départementaux issu de la commission d'appel d'offres du conseil départemental de Loir-et-Cher

Mitglieder der Jury: - Trois maîtres d'oeuvres compétents : o Le directeur du conseil d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement ou un représentant ; o Le directeur du patrimoine bâti de la ville de Blois et Agglopolys ou un représentant ; o Un maître d'oeuvre privé, membre désigné par l'ordre des architectes

Preis:

Platzierung des Preisempfängers in der Rangliste: 1

Zusätzliche Informationen: Une prime est versée par l'Acheteur Public, au vu de l'avis du jury, à chacun des participants au concours, sous réserve de la conformité des prestations remises au règlement du concours.Son montant est de 22 500 euros hors taxes.Dans le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou la suppression de la prime pourra être effectuée par le maître de l'ouvrage sur proposition du jury. Les indemnisations sont forfaitaires. Pour les candidats non retenus, l'indemnité vaudra solde de tout compte. Pour le lauréat, l'indemnité constituera un acompte sur la rémunération prévue au titre du marché de maîtrise d'oeuvre

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich

Adresse für die Einreichung: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1614856

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch

Frist für den Eingang der Angebote: 22/04/2025 16:00:00 (UTC+2)

5.1.16.

Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Tribunal administratif d'Orléans

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Département de Loir-et-Cher

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Tribunal administratif d'Orléans

TED eSender: Avenue-Web Systèmes

8.1.

ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Avenue-Web Systèmes

Registrierungsnummer: D46AAB9C-E4A9-94FC-98D28CE1D09D19B4

Stadt: Seyssinet-Pariset

Postleitzahl: 38170

Land, Gliederung (NUTS): Isère (FRK24)

Land: Frankreich

E-Mail: publications-joue@aws-france.com

Telefon: +33480041260

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

8.1.

ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Département du Loir-et-Cher

Registrierungsnummer: 59934

Postanschrift: Hôtel du département Place de la République

Stadt: Blois

Postleitzahl: 41020

Land, Gliederung (NUTS): Loir-et-Cher (FRB05)

Land: Frankreich

Kontaktperson: GOUET Philippe

E-Mail: correspondre@aws-france.com

Telefon: 0254584141

Fax: 0254584213

Internetadresse: http://www.le-loir-et-cher.fr/

Profil des Erwerbers: https://www.marches-publics.info

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

8.1.

ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Département de Loir-et-Cher

Registrierungsnummer: D46AABB8-94C2-226D-DED8C1324DFE4997

Postanschrift: Hôtel du département Place de la République

Stadt: Blois

Postleitzahl: 41020

Land, Gliederung (NUTS): Loir-et-Cher (FRB05)

Land: Frankreich

E-Mail: sec.marches@departement41.fr

Telefon: 0254584141

Fax: 0254584213

Rollen dieser Organisation:

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.

ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Tribunal administratif d'Orléans

Registrierungsnummer: D46AABDA-F6FB-4D1E-F097F64DCFB05708

Postanschrift: 28 rue de la Bretonnerie

Stadt: Orléans

Postleitzahl: 45057

Land, Gliederung (NUTS): Loiret (FRB06)

Land: Frankreich

E-Mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr

Telefon: 0238775900

Fax: 0238538516

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1.

ORG-0005

Offizielle Bezeichnung: Tribunal administratif d'Orléans

Registrierungsnummer: D46AAC02-C22B-08B9-2B0E52819958AF50

Postanschrift: 28 rue de la Bretonnerie

Stadt: Orléans

Postleitzahl: 45057

Land, Gliederung (NUTS): Loiret (FRB06)

Land: Frankreich

E-Mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr

Telefon: 0238775900

Fax: 0238538516

Rollen dieser Organisation:

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 1abbd01d-80a8-46fb-921a-121adb7abaa6 - 01

Formulartyp: Wettbewerb

Art der Bekanntmachung: Wettbewerbsbekanntmachung

Unterart der Bekanntmachung: 23

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 14/03/2025 16:20:14 (UTC+1)

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Französisch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 174543-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 54/2025

Datum der Veröffentlichung: 18/03/2025

CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE A VINEUIL , Vineuil / Frankreich

Wettbewerbs-Ausschreibung

Ausschreibung

CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE A VINEUIL , Vineuil / Frankreich

Wettbewerbs-Ausschreibung

Ausschreibung

Weitere Ausschreibungen